法妞资讯 承包人向发包人提出索赔程序是什么，承包人提出索赔有哪些程序？
建设工程项目具有规模大 ， 投资高 ， 周期长 ， 并且技术性强等特点 ， 导致在施工合同的履行过程中会有很多不确定的因素发生 ， 进而产生矛盾 ， 因此索赔客观存在并且难以避免 。 那么承包人向发包人提出索赔程序是什么 ， 承包人提出索赔有哪些程序？
网友咨询：
承包人向发包人提出索赔程序是什么 ， 承包人提出索赔有哪些程序？
北京天达共和（杭州）律师事务所吴军威律师解答：
承包人向发包人提出索赔的程序为：
1、在索赔事件发生后 ， 发出索赔通知；
2、提交正式的书面索赔材料；
3、工程师进行审核；
4、三方进行协商 ， 确定赔偿价款 。
建设工程索赔而是为建设工程领域所通行的一种交易习惯 ， 很大程度上反映在建设工程领域所通行的合同示范文本以及计价规范标准文件中 ， 双方可以选择示范文本的条款进行约定 。
北京天达共和（杭州）律师事务所吴军威律师解析：
【法妞资讯|承包人向发包人提出索赔程序是什么，承包人提出索赔有哪些程序？】据以索赔的法律规定
《民法典》第八百零三条：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的 ， 承包人可以顺延工程日期 ， 并有权请求赔偿停工、窝工等损失 。
《民法典》第八百零四条： 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的 ， 发包人应当采取措施弥补或者减少损失 ， 赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用 。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》 第十条： 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认承包人虽未取得工期顺延的确认但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定承包人以此为由主张工期顺延的人民法院应予支持 。 当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的按照约定处理但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外 。
推荐阅读
- 金钟国 Running Man资讯：李光洙非电视剧出演者话题度第5位！金钟国动态！池石镇与儿子合照！
- ins RunningMan资讯：李光洙被明星教练称为“对运动最真诚的艺人！”
- 李先彬 RunningMan资讯：李光洙进行最后一次录制！最新收视大幅下滑
- 资讯早播报 警惕！苏州一男子走路感觉“踩棉花”，可能脚踝有“球”
- 资讯早播报 车胎压得变形严重，昆山一核载6人的小型面包车竟塞17人
- 资讯早播报 昆山一面包车倒车 “吓倒”电动自行车 面包车司机很委屈……
- 资讯早播报 两车在昆山一路口加速“抢”黄灯，导致相撞双双被罚
- 资讯早播报 车窗起雾“朦胧”过路口，结果昆山一司机慌乱之下就撞上了隔离带
- 全球资讯 金晨穿搭真豪，一条休闲短裤都要4500，看似普通的造型却豪气冲天
- 全球资讯 谭松韵不再“幼态”，尝试复古轻熟风，抹胸裙配红唇风情万种